1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги Исполнителя.
1.2. Перечень подлежащих техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации (далее - "сигнализация"):
1.2.1. _______________________________________________________________. (наименование, характеристики, адрес, место нахождения) 1.2.2. _______________________________________________________________. 1.2.3. _______________________________________________________________.
1.3. Исполнитель при оказании услуг руководствуется:
СНиП 21-01-97. "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 N 18-7).
ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:89). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию".
ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 60839-2-6:1990). "Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 6. Пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели для закрытых помещений и открытых площадок".
Статьей 10 ГОСТ Р 53704-2009. "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1140-ст).
Подпунктами Г.3 и Г.4 Приложения "Г" к ГОСТ Р 53704-2009.
Статьей 9 ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 22.05.1995 N 256).
Пунктами 5.15 - 5.17 ГОСТ Р 53195.3-2009. "Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 13.08.2009 N 293-ст).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществлять техническое обслуживание сигнализации с периодичностью _____ раз в _______________.
2.1.2. Обслуживание сигнализации, указанной в п. _____, проводится в соответствии с разд. _____ проекта (или паспорта).
2.1.3. В случае поступления от Заказчика запроса о внеплановом техническом обслуживании сигнализации уведомить Заказчика о получении запроса не позднее _______________ с момента его получения (при условии, что запрос был направлен по факсу) и приступить к выполнению запроса не позднее _______________ с момента его получения.
2.1.4. В срок _______________ с момента окончания выполнения работ, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора, представить Заказчику оригиналы следующих документов: счета, счета-фактуры, акта выполненных работ.
2.1.5. Представлять Заказчику ежемесячно не позднее _______________ акты оказанных услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Не позднее _______________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Исполнителю задание Заказчика (Приложение N 1) и в тот же срок предоставить Исполнителю: помещения: _________________________, рабочие места в количестве _____, оснащенные: _________________________, в том числе инструменты: _________________________, оргтехнику: _________________________, средства связи: _________________________.
2.2.2. Обеспечить сотрудников Исполнителя: _________________________.
2.2.3. Оплатить работы и услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость работ Исполнителя по ремонту сигнализации составляет _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС - 18%.
3.2. Стоимость услуг Исполнителя по техническому обслуживанию сигнализации составляет _____ (__________) рублей в месяц.
3.3. Порядок оплаты работы/услуг: _____________________________.
3.4. Сроки оплаты работы/услуг: _______________________________.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Заказчиком обязанности оплатить установленную настоящим Договором стоимость работ и/или услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере _____ (__________) рублей за каждый день просрочки.
4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ/оказания услуг Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _____ (__________) рублей за каждый день просрочки.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
5.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор на рассмотрение в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего Договора - с момента его подписания Сторонами до "___"_________ ____ г.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _______________ до даты предполагаемого расторжения.
6.4. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за _____ (__________) дней до окончания срока действия, настоящий Договор считается продленным на следующий срок на тех же условиях.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:
7.2.1. Задание Заказчика (Приложение N 1).
7.2.2. Перечень сотрудников Исполнителя (Приложение N 2).
7.2.3. Акт выполненных работ (Приложение N 3).
7.2.4. Акт оказанных услуг (Приложение N 4).
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: ______________________________________________________
Исполнитель: ___________________________________________________
________________________________________________________________
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Исполнитель: ___________________________________ ___________________________________ М.П. М.П.Г. Москва «___»_________ 201_ г.
Открытое акционерное общество «_______________________» (сокращенное наименование - ОАО «______________»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «__________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
1.1. По настоящему Подрядчик обязуется в установленный договором на монтаж срок провести работы по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации в помещении по адресу: г. Москва, ул. ________________, д. __, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Срок выполнения работ составляет __ (_________________) рабочих дней с момента поступления авансового платежа Заказчика на расчетный счет Исполнителя при условии строительной готовности объекта.
1.3. Подрядчик предоставляет Заказчику копию лицензии ГУ ГПС МЧС РФ на монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим договором строительного подряда работы надлежащего качества, в соответствии с требованиями технических норм и правил и со сметой, определяющей цену работ.
2.2. Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик.
2.3. Сторона, которая предоставила материалы и оборудование, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ.
2.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.5. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.6. Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора на монтаж либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
2.7. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора подряда на выполнение монтажных работ. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора на монтаж, и приобретенных материалов и оборудования с передачей данных материалов и оборудования в собственность Заказчика.
2.8. Подрядчик приступает к выполнению работ по договору строительного подряда при условии строительной готовности объекта.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта договора на монтаж.
3.2. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
3.5. Гарантийный срок на результат работ по договору строительного подряда на выполнение монтажных работ устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с момента оформления акта сдачи-приемки работ. В период гарантийного срока в случае обнаружения недостатков Подрядчик устраняет их за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии Заказчика.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, а именно ___________ (___________________________тысяч) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% - __________ (__________________ тысяч _______________) рублей __ копеек.
4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% стоимости работ по договору подряда на выполнение монтажных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора на монтаж. Окончательный расчет в размере 50% стоимости работ по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику и подписания акта сдачи-приемки работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Договором, или досрочно.
4.3. Форма оплаты - безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Продавца.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору подряда на выполнение монтажных работ Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае несвоевременной сдачи работ по договору на монтаж с Подрядчика взимается пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) от общей сметной стоимости работ по Договору в день, за каждый день просрочки.
5.3. При невыполнении Подрядчиком гарантийных обязательств в срок, установленный в Договоре, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от сметной стоимости работ по Договору, за каждый день задержки. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору подряда на выполнение монтажных работ.
5.4. В период гарантийного срока при невыполнении Подрядчиком своих обязательств Заказчик вправе устранить недостатки выполненных по Договору работ своими силами или с привлечением третьих лиц, а Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные при этом расходы.
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на монтаж по требованию Заказчика Подрядчик обязан оплатить единовременный штраф в размере 50% (пятидесяти процентов) от сметной стоимости работ по договору строительного подряда.
И т.д…
Весь типовой бланк и образец договора подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации доступен для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы документа.
ДОГОВОР N ___
на техническое обслуживание систем
охранно-пожарной сигнализации
г. Сергиев Посад «___» __________ 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Георгий» , именуемый в дальнейшем «Заказчик », в лице Директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Посад СБ», действующее на основании лицензии № 2 / 018__ от «___» __________ 20__ года, выданной Главным управлением Государственной противопожарной службы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Гагарина Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации (далее – Сигнализация), установленных на объектах Заказчика. Местонахождение объектов перечислено в прилагаемом к договору перечне (Приложение № 1).
1.2. Техническое обслуживание проводится с целью поддержания систем охранно-пожарной сигнализации в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации.
1.3. До принятия сигнализации Заказчика на техническое обслуживание, Исполнитель принимает на себя обязательства в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента вступления настоящего Договора в силу провести работы по обследованию объектов с целью определения ее состояния. По результатам обследования составляется Акт обследования сигнализации (Приложение № 2). На сигнализацию, находящуюся в неработоспособном состоянии, оформляется дефектная ведомость, на основании которой составляется смета на работы по ремонту сигнализации. Работы по ремонту сигнализации выполняются по отдельным договорам.
2. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.1. Техническое обслуживание сигнализации осуществляется ежемесячно.
2.2. Техническое обслуживание сигнализации включает в себя следующие работы:
Проверку работоспособности сигнализации;
Контроль технического состояния сигнализации;
Проверка соответствия сигнализации, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;
Ликвидация последствий воздействия на сигнализацию неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;
Выявление и устранение причин ложных срабатываний сигнализации;
Определение предельного состояния сигнализации, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной.
Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания сигнализации.
2.3. Обо всех выявленных случаях сбоев в работе сигнализации Исполнитель обязан сообщить представителям Заказчика для принятия необходимых мер.
2.4. Техническое обслуживание сигнализации осуществляться Исполнителем своими силами.
2.5. В случае возникновения отказа в работе сигнализации по вине Заказчика все расходы, понесенные Исполнителем по восстановлению работоспособности сигнализации, оплачиваются Заказчиком дополнительно по выставляемому счету.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
Обеспечивать технически грамотную эксплуатацию сигнализации.
- к моменту начала выполнения работ по техническому обслуживанию обеспечить свободный доступ Исполнителя к сигнализации.
- информировать Исполнителя о дефектах, выявленных в процессе эксплуатации сигнализации.
Своевременно производить оплату всех оказываемых Исполнителем услуг в соответствии с условиями настоящего Договора;
Выполнять требования «Правил пожарной безопасности в РФ».
3.2. Исполнитель обязан:
Ежемесячно производить техническое обслуживание сигнализации;
Соблюдать внутри объектовый режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие у заказчика
- производить технический осмотр сигнализации;
- производить регламентные работы, предусмотренные инструкцией по эксплуатации сигнализации;
- производить консультации по порядку эксплуатации сигнализации.
Ежемесячно предоставлять счет на оплату работ по техническому обслуживанию сигнализации.
4. Финансовые взаимоотношения Сторон
4.1. Стоимость работ по техническому обслуживанию сигнализации одного Объекта составляет 3 000 руб. 00 коп. (Три тысячи рублей 00 копеек) в месяц, включая НДС – 18%, что составляет 457 руб.63 коп. (Четыреста пятьдесят семь рублей 63 копеек).
4.2. Стоимость работ по техническому обслуживанию сигнализации по настоящему договору составляет 3 000 руб. 00 коп. (Три тысячи рублей 00 копеек) в месяц, включая НДС – 18%, что составляет 457 руб.63 коп. (Четыреста пятьдесят семь рублей 63 копеек)
4.3. Оплата услуг по настоящему договору производиться Заказчиком ежемесячно, в безналичном порядке, на основании подписанного сторонами Акта оказанных услуг, в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения заказчиком счёта и счёта-фактуры от Исполнителя.
4.4. Исполнитель имеет право в течение срока действия настоящего Договора корректировать стоимость технического обслуживания, но более одного раза в год. Заказчик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления его Исполнителем о решении скорректировать стоимость технического обслуживания отклонить предложение Исполнителя и досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, оплатив оказанные в текущем месяце по день расторжения Договора по ценам последнего расчетного месяца. В случае принятия предложения Исполнителя, новые условия договора оформляются дополнительным соглашением.
5.Действие Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует один год. Если по истечении срока действия настоящего Договора оказание услуг продолжается, и ни одна из Сторон не заявила письменно о его расторжении, договор считается пролонгированным, т.е. заключенным на очередной срок, равный продолжительности указанного в настоящем пункте срока и на тех же условиях. Количество пролонгации не ограничено.
5.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут в следующих случаях:
По истечении срока действия, если настоящий Договор не был пролонгирован.
Досрочно:
а) по соглашению Сторон;
Заказчик _________________Исполнитель _________________
б) по инициативе одной из Сторон - с обязательным письменным уведомлением об этомдругой Стороны не менее чем за 15 суток до расторжения настоящего Договора;
в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе, касающиеся объема оказываемых услуг, совершаются по инициативе одной из Сторон, с уведомлением об этом за 15 суток другой Стороны, только при взаимном согласии Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением.
7.2. Договор и все приложения к нему подписываются обеими сторонами и скрепляются печатями. Наличие факсимильной подписи допускается.
7.3. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Исполнителя и два для Заказчика.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: ООО «Георгий»
Адрес: 141300, М.О., г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д. 7/45
ИНН 5042071235, КПП 504201001
р/с 40702810700330000577 в
филиале № 5033 Внешторгбанк Розничные услуги г. Сергиев Посад
к/с 30101810500000000813
БИК 044689813
Исполнитель: ООО ЧОП «Посад СБ»
Местонахождение:
М.О., г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.156/а
Банковские реквизиты:
ИНН 50420663851; КПП 504201001
р/с 40702810636041000127 в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Дубна
к/с 30101810700000000794
БИК 044689794
Тел./факс ______________________
Заказчик:
Директор
ООО «Георгий»
_____________________ И.И. Иванов
Исполнитель:
Генеральный директор
ООО ЧОП «Посад СБ»
_____________________ Ю.В. Гагарин
Приложение № 1
к договору № 2490/03
от «___» __________ 20__ г.
Местонахождение объектов
Заказчик:
Генеральный директор
ООО «Георгий»
_____________________ И.И. Иванов
Исполнитель:
Генеральный директор
ООО ЧОП «Посад СБ»
_____________________ Ю.В. Гагарин
Договор №
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Контакт» , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства
по техническому обслуживанию и ремонту
охранной сигнализации в помещениях
«Заказчика», находящегося по адресу:
1. ___________________________________________________
Срок действия договора 1 год с момента его подписания.
По окончании срока действия договора он автоматически пролонгируется на
следующий год, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении.
2.Права и обязанности сторон
Заказчик обязан:
2.1.1.Обеспечить условия безопасного производства работ.
2.1.2. Предоставить сухое, отапливаемое, запираемое помещение для размещения рабочих и временного хранения оборудования и материалов.
2.1.3. определить ответственного полномочного представителя для согласования вопросов режима работы и взаимодействия с техническими службами на объекте работ.
2.1.4. Обеспечить на период проведения работ сохранность на объекте инструмента, оборудования и расходных материалов.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Производить техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и системы контроля доступа в соответствии с согласованным планом-графиком и устранение выявленных дефектов.
2.2.2. Относиться к информации, предоставляемой Заказчиком, как конфиденциальной.
2.2.3. Прибывать на объект для устранения неисправностей по вызову должностных лиц объекта в течении 12 часов.
2.2.4. Подготовить и согласовать с Заказчиком план-график проведения работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и системы контроля доступа, журнал учета проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации.
2.2.5. Предоставить Заказчику акт выполненных работ и счет-фактуру, оформленные в соответствии с Законодательством РФ не позднее пяти рабочих дней с момента окончания расчетного месяца.
3.Ответственность сторон
3.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.2.Любая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив другую сторону письменно не менее чем за 30 дней до расторжения договора.
3.3.За нарушение условий пункта 2.2.5. договора Исполнитель несет ответственность в размере 0,5 % от стоимости работ за месяц за каждый день просрочки предоставления документов.
3.4.За нарушение условий пункта 5.1. в части сроков оплаты Заказчик несет ответственность в размере 0,5 % от стоимости работ за месяц за каждый день просрочки платежа.
4.Гарантийные обязательства.
4.1.Исполнитель гарантирует устранение выявленных неисправностей в замененном при ремонте оборудовании за свой счет в течении 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
4.2.Исполнитель не несет ответственности, если неисправность возникла вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, в результате стихийных бедствий, аварий и иных случаях нарушения условий эксплуатации.
5.Расчеты по договору.
5.1.Стоимость работ по техническому обслуживанию составляет:
Оплата по договору
осуществляется ежемесячно но не позднее 15-го числа месяца, следующего за
оплачиваемым месяцем на основании выставленного счета.
5.2. Стоимость работ по ремонту оборудования согласуется заказчиком и Исполнителем дополнительно в каждом конкретном случае в соответствии с расценками Исполнителя на данный вид ремонтных работ.
5.3. Стоимость оборудования и материалов, используемых при устранении неисправностей, оплачивается дополнительно по реальным затратам Исполнителя, по соглашению с Заказчиком.
6.Дополнительные обязательства.
6.1.Все споры между сторонами должны решаться путем переговоров.
6.2.В случае не достижения согласия по спорным вопросам их рассмотрение производится в соответствии с законодательством РФ.
6.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
